Бланк Договора Поставки Товара Со Спецификацией

Образец договора на поставку продукции со спецификацией ДОГОВОР ПОСТАВКИ . По настоящему договору Поставщик производит поставку продукции. Покупатель обязуется принимать. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

Продукция поставляется на условиях, указанных в Спецификациях. Срок поставки указывается в спецификациях. Датой поставки партии продукции считается дата отгрузки продукции.

Отгрузка продукции производится при наличии отгрузочных реквизитов. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Цена продукции, подлежащей поставке в соответствии с настоящим. Спецификациях к настоящему. Цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях.

Образец договора поставки со спецификацией и формой заявки на поставку товара. Краткий самоучитель по&nbsp. Спецификация к договору – документ, являющийся своеобразным. Поставка Товара осуществляется Поставщиком только в соответствии со Спецификацией (Приложение

Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменить спецификацию. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в адрес указанного&nbsp. Указанная цена за единицу товара действует до подписания сторонами новой Спецификации. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. Во всем, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются условиями договора.

Спецификации. 3. 3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств. Поставщика, либо по реквизитам указанным Поставщиком. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно. Спецификации к нему, и. В случае отсутствия в платежном поручении каких- либо. Покупателя перед.

Образец спецификации к договору поставки. Прикладываемая к договору поставки спецификация представляет собой перечень поставляемых товаров, их характеристики, количество, стоимость. Срок комплектации оборудования Продавцом указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и 3.4. Расходы по доставке оборудования со склада Продавца к месту установки оплачиваются Покупателем.

Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством. РФ. 3. 5. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней.

Поставщика предоставить. Поставляемая по настоящему договору продукция упаковывается. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ. Поставляемая продукция должна соответствовать утвержденным. ГОСТ, ТУ. 5. 2. Приемка продукции осуществляется Покупателем в соответствии.

В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке. Продавца обязателен.

Акт приемки продукции должен быть составлен в строгом соответствии. Некачественная продукции принимается Покупателем на ответственное. Продавца возвращается в его адрес. В случае. подтверждения брака замена некачественной продукции производится. Продавца. 6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное. При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается. Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга.

Если указанные обстоятельства продолжаются более 6. При этом ни одна из сторон не вправе. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего. Арбитражном. суде по месту нахождения ответчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права по настоящему. Согласования условий настоящего договора, а также Спецификаций. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны.

Российской. Федерации. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует.

Железнодорожная, 1. ИНН . Иванов. ПОКУПАТЕЛЬГенеральный директор.